房屋没有达到交付标准已经收房

时间:2024-01-10来源:装修知识

房屋没有达到交付标准已经收房

海口市的王先生于两年前买房,两年过去了,但房产证还没有拿到手。他认为开发商违约,于是便将其告到了仲裁委,要求开发商赔偿未按合同交付房子的违约金7920元和逾期办理房产证的违约金8881元。但开发商认为,既然业主已经入住,就说明房屋已经交付,所以不存在违约问题。

房屋没有达到交付标准已经收房

名词小百科:

同色系:同一色相加入不同程度的黑、灰、白色,营造出深浅层次的色系,此为同色系。

对邻互补色:选定一个主色相,它的对面即是互补色,互补色左右两旁即是对邻互补色。差距150~180度的颜色,都能构成互补。

王先生在向仲裁委提交的申请书称:他于两年前与某房地产开发公司签订合同,合同约定“开发商应于2005年5月30日前将验收合格的房屋交付其使用。随后的90天内办理好房产证。合同签订后,王先生交付了全部房款。如今已经过去2年了,开发商仍未取得验收合格证,也没有办理好房产证o”因此,开发商在明知自己违约的情况下,没有做出合理的解释,也没有采取补救措施,故要求其赔偿违约金。

开发商认为,合同明确约定,出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房,责任由出卖人承担。而王先生已经接房并人住,这表明他已放弃合同约定的拒绝交房的权利,2年后的赔偿违约金的要求无事实与法律依据。此外,合同中并没有约定办理房产证的具体时间,更没有约定出卖人违反此项条款的责任,此时即使因出卖人责任导致买受人不能在规定期限内取得房产证,也只有在退房的前提下才给予1%的赔偿。不退房不会得到任何赔偿。

仲裁委经审理后认为,依合同约定,房地产公司未按时办理房产证,违反了合同的约定,依据有关规定,应向先生支付逾期办理房产证的违约金8881元。同时,房地产公司没有按合同约定的房屋交付条件交付房屋,也没有将办理权属登记的相关资料报产权登记机

关备案,这同样是违约行为,但由于合同中没有相关的违约责任的约定(没有法律依据),所以,王先生的违约金请求不能得到认可。

法律界人士认为,商品房买卖合同,通常对出卖人逾期交房的违约责任作了明确的约定,但没有具体约定商品房怎样才算交付使用,因此,在生活中,买卖双方往往对此存在.不同理解而引发争议。

一般来说,交房时间的准确定义应该是房屋的交付时间,业主前往收房的时间是实际的房屋交付时间,也就是领取房屋钥匙的时间,二者往往不一致,这在买卖合同中有非常明确的约定(实际交付时间比约定交付时间晚,开发商承担违约责任)。但是,房地产开发商只要在合同约定的交付时间前发出了交付通知,并且具备了合同约定的交付条件,就视为开发商已经履行了房屋交付的义务,此时即使房屋没有正式交付业主,开发商也不存在违约。

为了避免此类纠纷产生,购房者最好在购房合同条款中对交付使用的条件进行明确约定--完全符合交付条件后才算是正式交付,否则出卖人应承担逾期交房的违约责任。同时,还可约定出卖人交付没有经验收合格的房屋所应承担的违约责任。业主在收房拿钥匙时,一定要谨慎行事,发现问题,要以书面形式取得开发商的签字及盖章,并注意保留好证据,要求开发商及时处理,在问题未解决前不要领取钥匙。

名词小百科:

欧式枕套:指枕套外围有一圈压框(内框约为枕头大小),与美式枕套相反,欧式枕套多是有拉链设计,分为没铺棉的薄枕套与铺棉枕套两种,外围的压框多为装饰与美观用,一般多用在欧式风格寝具。

AB版枕套:是被单、枕头套设计,正反两面使用不同的图案与花色。

羽绒枕以羽绒和羽毛为主要材质,有极佳的柔软度和蓬松感,具吸湿和放湿性,适合喜欢透气、舒适与包覆感的人

不同比例的羽绒和羽毛、总填充量,都会影响枕头的软硬度与价格的高低